.RU

Статья 2. Цена Контракта и условия оплаты поставленного товара - О проведении запроса котировок на поставку г


^


Статья 2. Цена Контракта и условия оплаты поставленного товара

2.1. Цена настоящего Контракта составляет 284 556 (двести восемьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей, в т.ч. НДС 43 407 (сорок три тысячи четыреста семь рублей), включая затраты на транспортировку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1., является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения Контракта.

2.3. Оплата поставленного товара производится Заказчиком в пределах выделенных на 2009 год бюджетных ассигнований в безналичной форме платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в статье 13 настоящего Контракта, на основании его счетов.

2.4. Заказчик производит предварительную оплату товара в размере 100% от цены настоящего Контракта в течение 15 календарных дней с даты заключения настоящего Контракта. При этом допускается отсрочка оплаты до 30 календарных дней.

2.5. Окончательный расчет между Сторонами производится с зачетом всех ранее произведенных Заказчиком по настоящему Контракту платежей.
^ Статья 3. Источник финансирования Контракта

Настоящий Контракт финансируется из бюджета городского округа – город Тамбов, код бюджетной классификации Российской Федерации 755 0801 4429900 001 310.


Статья 4. Место, сроки и условия поставки товара


4.1. Место поставки товара: муниципальные библиотеки города Тамбова в соответствии со Списком библиотек МУК «Централизованная библиотечная система» (Приложение 2 к муниципальному Контракту).

4.2. Сроки поставки товара: с 1 июля по 31 декабря 2009 года. Периодичность поставки определяется для каждого вида газеты, журнала и другого периодического издания в соответствии со Списком газет, журналов и других периодических изданий, выходящих реже 4 раз в неделю (Приложением 1 к муниципальному Контракту). Срок доставки в течение 15 дней с даты выпуска журнала, другого периодического издания и в течение 2 дней с даты выпуска газеты.

4.3. Сроки поставки товара, определяемые в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Контракта, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков поставки.

Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему Контракту считается факт передачи товара Поставщиком, что подтверждается актом сдачи-приемки товара (без претензий).

4.4. Условия поставки товара: оперативность доставки в соответствии с периодичностью выпуска газет, журналов и других периодических изданий. Товар поставляется транспортом Поставщика.


Статья 5. Обязательства Сторон


5.1. Обязательства Поставщика:

- поставить товар в количестве и в сроки, установленные настоящим Контрактом;

- поставить товар надлежащего качества;

- при наличии обоснованных претензий Заказчика по количеству и (или) качеству товара обеспечить замену поставленного товара ненадлежащего качества при выявлении дефектов, и (или) допоставку товара в течение 10 календарных дней после получения письменного требования Заказчика.

5.2. Обязательства Заказчика: принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

^ Статья 6. Качество товара и порядок приемки

6.1. Качество поставляемого товара должно быть надлежащим для газет, журналов и других периодических изданий.

6.2. Количество товара, передаваемого Заказчику, должно точно соответствовать количеству, указанному в товаросопроводительных документах.

6.3. При получении товара от Поставщика Заказчик обязан проверить соответствие товара сведениям, указанным в сопроводительных документах, а также принять товар с соблюдением правил, предусмотренных законами, другими правовыми актами, настоящим Контрактом.

6.4. Приемка товара Заказчиком осуществляется надлежаще уполномоченными на то представителями Заказчика на основании товарной накладной:

а) по количеству, руководствуясь статьями 465-468 Гражданского кодекса Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6;

б) по качеству, руководствуясь статьями 469-477 Гражданского кодекса Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7.

6.5. Приемка товара оформляется актом сдачи-приемки, который составляется в двух экземплярах и подписывается надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

Право собственности на товар переходит по настоящему Контракту с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки товара.

Риск порчи товара при транспортировке несет Поставщик.

6.6. В случаях обнаружения Заказчиком недопоставки и (или) несоответствия качества товара условиям настоящего Контракта, в том числе наличия скрытых недостатков товара, а также требованиям по номенклатуре (ассортименту) Заказчик составляет акт приемки товара по количеству и (или) качеству в двух экземплярах (для Заказчика и Поставщика) с указанием выявленных недостатков товара.

6.7. Некачественный (некомплектный) товар считается непоставленным.

6.8. Датой поставки товара считается дата доставки газет, журналов и других периодических изданий в библиотеку.

Одно наименование товара, поставленное в большем количестве против необходимого, не засчитывается в восполнение недопоставки товара другого наименования той же номенклатуры (ассортимента) и подлежит восполнению Поставщиком.

6.9. В случае несоблюдения Заказчиком согласованного Сторонами в настоящем Контракте порядка приемки товара Поставщик не несет ответственности за ущерб, причиненный Заказчику недопоставкой или ненадлежащим качеством товара.

Обоснованные претензии по качеству и/или количеству товара, не подтвержденные соответствующими актами приемки товара, составленными в установленные настоящим Контрактом сроки и порядке, и другими обосновывающими требования документами, не подлежат удовлетворению.

6.10. Возврат товара ненадлежащего качества осуществляется силами и средствами Поставщика.


Статья 7. Ответственность Сторон


7.1. В случае нарушения сроков поставки товара, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки в размере 0,5% от стоимости непоставленного товара до фактического исполнения обязательства.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.2. В случае неисполнения обязательства по замене товара ненадлежащего качества, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока, Поставщик обязан вернуть Заказчику стоимость указанного товара.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется на сумму задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (с учетом оговоренной отсрочки платежа). Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктами 1.3. настоящего Контракта, Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 0,05 % от стоимости Контракта за каждый выявленный случай подобных нарушений.


Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы


8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы).

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону в течение трех рабочих дней, после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Неуведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту.


Статья 9. Прочие условия


9.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга об этом в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения.

9.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью, при условии подписания их полномочными представителями обеих Сторон.

9.3. Любое уведомление по данному Контракту направляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения, электронного письма или на 5-ый день после отправления письма по почте.

9.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

При этом существенным нарушением Контракта является:

- недопоставка товара в срок, установленный пунктом 4.2. настоящего Контракта, при наличии обоснованных претензий Заказчика по количеству поставленного товара;

- поставка товара в ассортименте, не соответствующем условиям настоящего Контракта;

- поставка товаров ненадлежащего качества;

- просрочка поставки журналов и других периодических изданий более чем на 15 календарных дней, газет более чем на 5 календарных дней или неоднократное нарушение сроков поставки.

9.5. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, второй – у Поставщика.


Статья 10. Разрешение споров и разногласий


Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области.


tema-22-relejno-kontaktornoe-upravlenie-metodicheskie-ukazaniya-i-domashnyaya-kontrolnaya-rabota-uchebnoj-disciplini.html
tema-22-stroenie-i-funkcii-kletki-konspekt-lekcij-dlya-studentov-1-kursa-vseh-form-obucheniya-kemerovo-2010.html
tema-22-zakon-denezhnogo-obrasheniya-denezhnaya-massa-i-skorost-obrasheniya-deneg-a-a-fedorov.html
tema-23-administrativnie-pravonarusheniya-na-plani.html
tema-23-formirovanie-deontologicheskoj-gotovnosti-budushih-pedagogov-ponyatie-deontologii.html
tema-23-hvostovoe-operenie-1-obshie-svedeniya-konspekt-provedeniya-zanyatij-po-konstrukcii-i-lyotnoj-ekspluatacii.html
  • lesson.largereferat.info/sovremennaya-tehnika-i-litejnoe-proizvodstvo.html
  • bukva.largereferat.info/sravnitelnaya-harakteristika-strahovogo-dela-v-rossijskoj-federacii-s-zarubezhnim-opitom.html
  • shpargalka.largereferat.info/veber-m.html
  • predmet.largereferat.info/reshenie-12-fevralya-2012-g.html
  • notebook.largereferat.info/ilya-ilf-evgenij-petrov-feletoni-stati-rechi-stranica-15.html
  • pisat.largereferat.info/stvoznaniyu-dlya-uchashihsya-obsheobrazovatelnih-uchrezhdenij-uchrezhdenij-srednego-professionalnogo-obrazovaniya.html
  • testyi.largereferat.info/4-mehanika-vidimogo-po-dzige-vertovu-prilozhenie-11-07-2003-16-07-o-s-volgin.html
  • institute.largereferat.info/glava-7-anne-obrien-rice-the-tale-of-body-thief.html
  • thescience.largereferat.info/ii-stupen-obucheniya-programma-razvitiya-shkoli-sozdanie-shkolnogo-sociokulturnogo-kompleksa-kak-otkritoj-pedagogicheskoj.html
  • holiday.largereferat.info/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-kursovoj-raboti-po-discipline-informatika.html
  • znaniya.largereferat.info/rabochaya-programma-po-informatike-i-ikt.html
  • grade.largereferat.info/o-rezultatah-proverki-soblyudeniya-subektami-rossijskoj-federacii-v-2010-godu-byudzhetnogo-zakonodatelstva-pri-formirovanii-i-ispolnenii-byudzhetov-subektov-ross.html
  • obrazovanie.largereferat.info/predlozheniya-po-uluchsheniyu-deyatelnosti-predpriyatiya.html
  • assessments.largereferat.info/dolzhnostnaya-instrukciya-zamestitelya-glavnogo-buhgaltera-torgovlya-nazvanie-uchrezhdeniya-organizacii.html
  • lektsiya.largereferat.info/programma-dlya-medicinskih-sester-po-kursu-skriningovie-metodi-ocenki-nervno-psihicheskogo-razvitiya-detej-rannego-vozrasta-.html
  • thesis.largereferat.info/proekt-shkola-uspeha-programma-razvitiya-mou-elanskaya-srednyaya-obsheobrazovatelnaya-shkola-stranica-5.html
  • reading.largereferat.info/metodicheskie-rekomendacii-dlya-specialnostej-060501-sestrinskoe-delo-060101-lechebnoe-delo.html
  • paragraph.largereferat.info/kontrol-celevogo-ispolzovaniya-sredstv-federalnogo-byudzheta.html
  • reading.largereferat.info/konspekt-uroka-tema-lyublyu-tebya-petra-tvorene-po-poeme-a-s-pushkina-mednij-vsadnik-klass.html
  • control.largereferat.info/dlya-pokupki-ili-zakaza-polnoj-versii-raboti-perejdite-po-avtorskoe-vipolnenie-nauchnih-rabot-na-zakaz-kontrol.html
  • vospitanie.largereferat.info/ya-moi-druzya-i-geroin-stranica-13.html
  • knigi.largereferat.info/ria-novosti-24-06-2011.html
  • institute.largereferat.info/from-the-history-of-metals-uchebnoe-posobie-dlya-studentov-1-kursa-specialnosti-promishlennoe-i-grazhdanskoe-stroitelstvo.html
  • exchangerate.largereferat.info/cvetoproba-i-probnaya-pechat.html
  • holiday.largereferat.info/obuchayushie-programmi-uchebno-metodicheskie-kompleksi-kompyuternie-tehnologii-v-laboratornom-praktikume-stranica-14.html
  • school.largereferat.info/kaliningradskaya-oblast-osobaya-ekonomicheskaya-zona.html
  • literatura.largereferat.info/referat-po-predmetu-obzh-na-temu-dva-chasa-kotorie-potryasli-mir.html
  • learn.largereferat.info/glava-10-duel-nik-gorkavij-astrovityanka.html
  • institut.largereferat.info/svedeniya-po-obespechennosti-disciplin-uchebnogo-plana-po-specialnostinapravleniya-yurisprudenciya-elektronnimi-resursami.html
  • institut.largereferat.info/telfaks-499740-60-14-499740-60-15-stranica-3.html
  • holiday.largereferat.info/nazvanie-tip.html
  • literature.largereferat.info/d-yum-o-estestvennoj-istorii-religii.html
  • thescience.largereferat.info/katalog-sortov-uzambarskih-fialok-na-2009-god-stranica-4.html
  • obrazovanie.largereferat.info/primechaniya-prikaz-321-g-kursk-09-noyabrya-2009-g.html
  • pisat.largereferat.info/stanovlenie-regionov-opredelyaetsya-ne-tolko-kolichestvom-i-effektivnostyu-provodimih-socialno-ekonomicheskih-reform-trebovaniem-sovremennoj-ekonomicheskoj-sredi.html
  • © LargeReferat.info
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.